工程合同

工程合同模板合集5篇

随着法律观念的深入人心，越来越多的场景和场合需要用到合同，它可以保护民事法律关系。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编为大家整理的工程合同5篇，欢迎大家分享。

甲方：

乙方：z市z电梯设备工程有限公司

电梯安装工程合同

甲方：z市z投资有限公司

乙方：z市z电梯设备工程有限公司

依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，为明确双方在安装过程中的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

1、电梯品牌、型号规格、数量和工程价格

序号品牌型号规格电梯：层/站/门 扶梯：倾角及提升高数量 (台)安装费 (元)运输费 (元)合计价 (元)

1升达SDL20xx/0.5-JXVF (货梯)4/4/4125,0004,00029,000

2迅达9300AE-10-EN-35-100-K-R(扶梯)35° 4500mm229,8008,50076,600

3迅达9300AE-10-EN-30-100-K-R(扶梯)30° 5960mm233,6509,50086,300

合同总价(RMB元)：壹拾玖万壹仟玖佰圆整(￥191,900.00元)

注：总价包含税金。

2、付款方式

2.1、甲方于双方确认电梯到达安装工地之日起3天内将合同总金额的50%，即RMB￥95,950.00 元作为开工款支付给乙方。甲方延期支付开工款，完工期顺延。

2.2、甲方应在当地质量技术监督部门对电梯安装工程检验合格后(以取得安装检验合格证书为准)7天内将本合同的余款RMB￥95,950.00元支付给乙方；若甲方不(或推迟)向当地质量技术监督部门申报验收电梯，则甲方应于双方验收合格之日起或接到乙方安装电梯完工书面知会之日起，10天内向乙方付清本合同余款。

2.3、由于甲方原因，部分电梯未能在安装工期内完成，甲方须对已完工的电梯按2.2条款办理结算，余下电梯的结算在其完工后办理。

2.4、甲方以 银行转账 方式按上述付款条件向乙方付款(汇款支付款项，汇款时请注明付款单位、用途、银行帐号及合同编号并将汇款单传真给乙方的经办人)。买方在付款前要求开发票时，实际付款金额以付款凭据为准。

3、安装地点： z省z市z甲方指定工地z广场

4、安装必备条件

4.1、电梯货品运抵安装现场。

4.2、井道、机房土建完工，建筑土建符合双方签订的供货合同中确认的电梯确认图，若不符合，甲方应及时进行整改，基本要求包括：

4.2.1、平面尺寸和垂直度及各预留孔洞、机房吊钩符合甲乙双方确认图所列各项规定。

4.2.2、井道和机房内粉刷完工，模板、钢筋或勘察土建施工器具和建筑垃圾清除干净，底坑无积水或渗漏水，及时清理井道完工后井道的杂物。并通知乙方及时约定检查井道日期。检查后如有不合格部分需要修正时，甲方应在双方约定的时间内完成。合格的井道应符合《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-20xx)中的“土建交接检验”要求。

4.2.3、建筑物永久性楼梯和机房通道门窗等施工完成并畅通和足够照明。

4.2.4、甲方须书面提供地盘完成面标高，并按《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-20xx)在各楼层门孔设置可开启的临时安全栅栏。

4.3、甲方应对施工工地的治安工作有效控制，确保乙方施工人员能开展正常生产作业。

4.4、甲方应确保施工期间的电源供应。

4.4.1、甲方应将安装施工用临时电送至一楼，井道门口附近不超过25米远处，其负荷每台电梯不小于三相380V20A和单相220V15A，每增加一台电梯增加40%的供电负荷.并将动力电源(按电梯所需负荷380V三相四线配线、独力地线和220V照明)接至电梯各机房并配好开关。

4.4.2、甲方应将符合国标GB50182-93《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》和确认图相关要求的动力电源于安装开工前送至机房内靠近门口(或乙方指定)处，并设置动力配电(箱)柜。

4.4.3、安装工程调试之前提供正式电源。

4.5、当甲方在设备买卖合同中选用了“五方通话功能”时，且需由甲方负责全部或部分布线工作时，详细的布线要求见附件一《对讲系统现场布线要求》。

5、安装工期

5.1、甲方认为土建具备安装条件后，通知乙方派员进行安装前勘查作业，由双方确认安装开工条件是否具备并商定计划开工日期，该项联系工作应在开工前20天进行，以便乙方制定安装计划。逾期提供合格井道，完工期限顺延。

5.2、乙方进场安装前用书面形式(开工通知单)通知甲方具体开工日期和安装班组负责人名单，甲方联系人签收回复乙方，甲方签收确认的日期为正式开工日期。若甲方未将相关书面资料反馈乙方，则开工日期相应顺延。

5.3、确定开工日期之日起 30天 内完工(不含当地质量技术监督部门验收时间、不含国家法定节假日)。乙方安装完工，经双方初检合格后，乙方应于10个工作日内向当地质量技术监督部门办理检验申报手续。

5.4、如遇停电或甲方原因造成停工的，或不具备“安装必备条件”，完工日期顺延。

6、甲方的义务：

6.1、在乙方进场施工前，甲方应当履行以下义务：

6.1.1、以书面的形式向乙方提供施工现场以及监理单位的的衔接、联系负责人和联络电话、联系方式。

6.1.2、确立货物的接收、包含防损坏、防盗的保管工作负责人。

6.1.3、在安装地点的首层或货车到达层(盖有屋顶)里，应备好电梯保管场地(每台电梯需10米×10米)，该场地应设置在能确保把电梯导轨(5米长)搬去候梯厅的通路的地方。

6.1.4、配合乙方向当地政府主管部门办理安装施工告知手续。

6.2、在乙方进行安装施工时，甲方的义务包括：

6.2.1、负责电梯安装施工过程中的土建配合的工作，包括门套、召唤按钮箱、厅外指层灯箱、消防开关箱、厅外报站钟、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注。

6.2.2、无偿提供适量水泥、沙、石等用于捣制踏板。

6.2.3、无偿提供安装工程施工的搬运通道，以方便乙方的安装工作。

6.2.4、承担电梯安装施工期间使用的水电费用。

6.2.5、承担土建总承包商对乙方征收的各项费用。

6.2.6、因停电或甲方原因造成乙方停工超过2天的，乙方安装工人可以撤场，待通知另定时间进场。

6 ……此处隐藏1700个字……同的法律效力有三层含义：即双方都应认真履行各自的义务；任何一方都无权擅自修改或废除合同；如果任何一方违反履行合同义务。就不能享受相应权利，还要承担违约责任。

二、实行建设工程施工阶段监理的法定依据

根据《建筑法》第30条规定：“国家推行建筑工程监理制度。”

第31条规定：“建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用方面，代表建设单位实施监督。”在这些法定依据中，建筑工程承包合同，也就是施工合同中，一是明确了建设工程的发包人、承包人和监理人三者的关系是通过工程监理合同和施工合同，一是明确了建设工程的发包人、承包人和监理人三者的关系式通过工程监理合同和施工合同确立的，监理人对工程的监理是以施工合同为依据。

三、保护发包人和承包人权益的依据

《中华人民共和国民法通则》第85条规定“合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。”

无论是哪种情况的违约，权利受到侵害的一方，就要以施工合同为依据，根据有关法律，追究对方的法律责任；施工合同一经订立，就成为调解、仲裁和审理纠纷的依据。因此，施工合同是保护建设工程实施阶段发包人和承包人权益的依据。

甲方（以下简称甲方）乙方（以下简称乙方） 为了严格施工管理，加快施工进度，提高工程质量，搞好安全生产，经甲乙双方共同协商，甲方将防盗门工程分包给乙方。为了明确双方职责，确保工程按时、保质、保量完成，经双方协商一致，特签定如下合同，以便双方共同遵守。

一、工程概况：

1、工程名称： 防盗门工程

2、工程地点：

3、防盗门类型：

4、规格、数量汇总：

5、设计单位：

6、监理单位：

二、承包范围、方式、工程价款及付款方式：

㈠承包范围：施工图纸、设计变更、图纸会审所确定的防盗门工程的全部内容，主要包括：

1、样品的报验及存库备查；

2、防盗门的制作加工；

3、防盗门的安装

㈡承包方式：包工包料。防盗门工程施工涉及的一切制安材料、或成品、机械设备、施工工具用具等耗材均由乙方自行承担，其费用甲方概不负责。工程施工用水电设施按以下办法解决：甲方负责将水引至施工场地，由施工现场到各施工段的用水由乙方自理，现场用电三相五线制由甲方布好，引向建筑物电源由乙方自理。

㈢工程价款：根据防盗门规格、型号、数量汇总表，本工程共有防盗门樘，每樘制作安装综合单价按元一次性包死，工程总价 元，大写元整。变更增减部分，竣工后据实结算。

㈣付款方式

1、合同签订后，甲方向乙方支付定金10000.00元。

2、防盗门安装完毕，经业主方、监理方、质监部门及甲方验收合格后，付工程款总额的60%，付款前乙方应将全部防盗门钥匙交由甲方保管。待全部工程竣工验收合格后，除留10%保修金外，余款一次性付清。

三、工程质量及验收确认程序

1、本工程选用的防盗门品牌为：，因组织生产该品牌必须为国标产品。

2、乙方按照甲方选定的防盗门样品，向甲方提供产品标识、出厂合格证（批次），质量检测报告（原件），产品质量保修单等质量保证资料。

3、若乙方提供的产品质量不合格，应无条件按三包原则处理（保修、包退、包换）。

4、乙方进场施工前，应就施工基层质量与土建等施工单位进行检查交接。

5、本工程质量应以施工图纸、设计变更、图纸会审及合同为依据，严格按照国家现行技术标准和施工验收规范精心施工，该工程必须达到枣阳市合格等级以上。

6、工程质量经甲方及有关质检部门验收，若达不到合格，乙方继续维修，直到合格标准。如因乙方原因造成返工，所发生的涉及返工的一切费用，如材料费、人工费、机械费等均由乙方承担。

四、施工工期

本工程工期自 年月日起，至年月日止，有效工期天。除因天气、停电等不可抗力因素之外，工期不得顺延。工期顺延必须经业主方（监理方）、工程部主管、公司分管副总签证同意，方为有效。乙方若不能使工程按期竣工，每延误一天，罚款500元。若延误 天以上，甲方有权终止合同。由此造成的一切损失及费用由乙方承担。

五、工程保修

1、工程保修期按《建筑工程质量管理条例》有关条款规定执行。

2、本工程自竣工验收达到合格等级一年后，无质量问题，甲方将10%保修金退还给乙方无息，保修金的退还并不影响乙方继续履行维修责任。

六、双方责任

㈠甲方责任

1、负责提供施工图纸及施工用水、电源。

2、主持乙方和相关各方的工序检查交验及协调各方关系。

3、由工程质量监督站、安全站、监理公司及甲方对工程施工进行监督。

4、任命为甲方现场项目经理，全面负责工程四控制、二管理、三协调等相关工作。

㈡乙方责任

1、组织施工队伍及防盗门制安材料或成品、机械设备、施工工具用具及负责维修。

2、严格按照施工图纸、设计变更及施工规范、标准施工，确保完成工程质量与进度。

3、搞好施工安全教育，严格遵守施工生产安全规范、规程及有关规定，坚决杜绝质量安全事故。施工过程中发生的一切质量、安全事故，其经济及法律责任由乙方全部承担，甲方概不负责。

4、保持施工现场整洁，符合文明施工等有关规定。施工中及工程交工前要达到工完场清的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

5、采取积极措施、做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

6、负责已完工程的成品保护，承担未交付甲方之前发生损坏的修复费用。

7、乙方积极配合甲方工作，服从甲方管理，若在施工中，甲方现场管理人员履行正常检查与指导，乙方及其下属不配合，与甲方发生冲突，甲方对责任人每人每次罚款100元，并责令退场。此款从乙方工程款中扣除，若构成违法行为，移交司法部门处理。

8、任命为乙方现场施工员，全面负责工程管理相关职责。

七、违约责任

甲乙双方必须严格遵守本合同，任何一方不得违约。否则，违约方向条约方支付工程总价款的违约金，并承担由此造成的其他经济和法律责任。

八、纠纷的解决

甲乙双方因合同发生争议时，应及时协商。协商不成时，双方可向有关部门申请仲裁或向人民法院起诉。

九、其他

1、本合同未尽事宜，经双方协商，可订立补充协议，作为本合同的附件，补充协议和本合同具有同等法律效力。

2、本工程施工图纸、设计变更、图纸会审记录及技术交底作为合同附件，和本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，自双方签字后生效。

甲方：代表人：

乙方：

年月日